定作安裝合同訂立合同雙方： 承攬方：_ 定作方：_ 定作方委托承攬方加工_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。 第一條 加工成品： 第二條 質(zhì)量要求：符合技術(shù)資料及圖紙要求。 第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量： 第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法： （承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在 日內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存復(fù)制品。定作方應(yīng)當(dāng)在合同訂立后 日內(nèi)提供技術(shù)資料，圖紙等。） 第五條 價(jià)款或酬金： 第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_ _ （，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和技術(shù)資料作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。定作方應(yīng)當(dāng)收到承攬方竣工資料 日內(nèi)驗(yàn)收承攬方所完成的工作。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限為 天。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。，當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。）第七條 交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)： 第八條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)： 第九條 付款方式及期限： 第十一條其他： 第十二條承攬方的違約責(zé)任： 一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。 二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。 三，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_元； 四，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_違約金。此條款與逾期交付定作物的違約責(zé)任不并用。五，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。 第十三條定作方的違約責(zé)任： 一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失；或經(jīng)承攬方同意后，順延交付定作物時(shí)間及增加價(jià)款。 二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_的違約金。 三，未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工的損失。 四，超過(guò)合同規(guī)定期限驗(yàn)收定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)驗(yàn)收期限三個(gè)月不驗(yàn)收定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣；變賣定作物所得少于價(jià)款、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。 五，超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付 元違約金。 第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延驗(yàn)收或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。 第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向承攬方所在地人民法院起訴。 本合同自_年_月_日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。 定作方：_（蓋章） 代表人：_（蓋章） 地址：_ 電話：_ 開(kāi)戶銀行：_ 帳號(hào)：_ 承攬方：_（蓋章） 代表人：_（蓋章） 地址：_ 電話：_ 開(kāi)戶銀行：_ 帳號(hào)：_ _年_月_日訂 2